投訴請(qǐng)求請(qǐng)求:
1.要求被告退還原告還未施工的工程款項(xiàng)39862.10元
2.要求被告退還原告還未施工的工程管理費(fèi)2591.04元
3.要求被告支付工程停工損失費(fèi)5100元(17天)
4.要求對(duì)被告不合理的增項(xiàng)部分不予支持
事實(shí)與理由:
原告于2024年4月20日與被告上海筑雙裝飾工程公司(辦公地點(diǎn)保德路624號(hào))簽訂裝修合同。工程期限45天,工程總價(jià)為55000元。約定:合同簽訂當(dāng)天支付15%(8250元),進(jìn)場(chǎng)開工支付15%(8250元),水電隱蔽工程通過驗(yàn)收支付35%(19250元),油漆工進(jìn)場(chǎng)支付20%(11000元),驗(yàn)收通過支付10%(5500元),交房2個(gè)月后支付5%(2750元)。2024年4月22日正式開工,然后進(jìn)入拆舊、水電、瓦工。
原告在與被告的前期溝通和價(jià)格對(duì)比過程中,原告詳細(xì)闡述了對(duì)裝修的具體要求,該房屋套內(nèi)實(shí)用面積72平方米,打算以后該房屋用于出租使用,裝修要求也不高,被告設(shè)計(jì)師(張錦奕,電話15802138519)也對(duì)現(xiàn)場(chǎng)做了認(rèn)真、詳細(xì)、精確的測(cè)量,并制作出標(biāo)有尺寸的精準(zhǔn)平面布置圖,同時(shí)被告也承諾根據(jù)原告的裝修要求,該裝修總價(jià)為55000元(有微信聊天記錄),并簽署合同。事后發(fā)現(xiàn)被告在預(yù)算清單中故意漏報(bào)或則少報(bào)很多工程量,比如電線只報(bào)300米(1.5平方100米,2.5平方200米),在本人沒有變更增加工程量的情況下,被告在進(jìn)貨前也沒告知具體用量,在業(yè)主不知情的情況下,電線進(jìn)貨1050米(1.5平方300米,2.5平方450米,4平方300米),整整比預(yù)算提高了3.5倍,還有接線盒(78只)、水管(72米)等用量都比預(yù)算超出了很多,這些材料是否用掉多少,原告也難以去評(píng)估…水電工程初步結(jié)束后,2024年5月18日被告要求本人在進(jìn)貨材料明細(xì)單上簽字(說:這個(gè)是不可以不簽的,這個(gè)是一定要簽的,要是不簽就要停工…),原告擔(dān)心工程停工,也為了顧及裝修進(jìn)度和質(zhì)量,也只能無奈的先簽了字。,2024年5月30日瓦工結(jié)束,被告項(xiàng)目經(jīng)理陳某(具體姓名不知)通知油漆工要進(jìn)場(chǎng)了,要求原告支付工程總價(jià)的20%(11000元),否則,油漆工無法進(jìn)場(chǎng)施工,原告同意并當(dāng)即就支付了11000元。至此,原告已經(jīng)支付給被告工程總款的85%(46750元)。事后原告多次詢問油漆工進(jìn)場(chǎng)施工的事情,被告項(xiàng)目經(jīng)理陳某總是給予敷衍。2024年6月3日,被告項(xiàng)目經(jīng)理在施工現(xiàn)場(chǎng)要求原告支付“水電及拆舊工程項(xiàng)目變更增加結(jié)算單”費(fèi)用28416元,當(dāng)時(shí)原告很驚訝,也難以接受,這就大大的超出了原告的預(yù)算,很多增加項(xiàng)目都預(yù)先沒有提過,特別是在預(yù)先溝通時(shí)說好開槽費(fèi)用都是包含在合同總價(jià)內(nèi)的(有微信聊天記錄),拆除費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等都重復(fù)收費(fèi),還有很多預(yù)先沒有告知的費(fèi)用….,被告要求原告必須支付水電項(xiàng)目增加部分的款項(xiàng)至少25000元,油漆工才能進(jìn)場(chǎng),否則就只能停工,當(dāng)時(shí)我就非常氣憤,覺得施工方明知我怕耽誤工期在故意耍手段要挾,同時(shí)我也報(bào)了警,針對(duì)施工方的停工威脅,也明知增加項(xiàng)目很不合理,增加的費(fèi)用高的離譜,也沒預(yù)先報(bào)價(jià),為了早日讓油漆工進(jìn)場(chǎng),我也只能忍氣吞聲,由于原告資金緊張,原告勉強(qiáng)支付了20000元,此時(shí),原告已經(jīng)支付給被告工程款66750元,同時(shí)被告要求原告自行采購和安裝廚衛(wèi)吊頂、廚房柜子、房門、廚房門、衛(wèi)生間門、地板、開關(guān)插座、地板等。事后經(jīng)多次催促油漆工進(jìn)場(chǎng),被告項(xiàng)目經(jīng)理還是敷衍…..。2024年6月5日被告要求原告在“工程項(xiàng)目變更單(泥工工程報(bào)價(jià)單)”確認(rèn)砌墻平方數(shù),當(dāng)時(shí)原告也簽字確認(rèn)了,事后被告在裝修群里發(fā)送“泥工工程結(jié)算單”總金額為32175元優(yōu)惠價(jià)27000元,支付完后油漆工才能進(jìn)場(chǎng)施工,原告很郁悶,原告沒有增加任何項(xiàng)目,可費(fèi)用已經(jīng)超過原來預(yù)算一倍還多了,對(duì)于這種沒完沒了的訛錢行為本人當(dāng)即予與拒絕,同時(shí)對(duì)于此款項(xiàng)金額和增項(xiàng)也不予認(rèn)可,事后得知,原告提供簽字確認(rèn)單是很不規(guī)范的,只有原告簽字,沒有被告簽字,只有一份在被告處,很容易篡改內(nèi)容….此時(shí)本人徹底醒悟,本人已經(jīng)掉入了施工方精心設(shè)計(jì)的圈套中了,就算再付了這筆不合理的工程款,肯定還會(huì)再有下一筆,后經(jīng)過多次溝通和催告油漆工進(jìn)場(chǎng)無效。此時(shí)被告以原告沒支付“泥工工程結(jié)算款”為名,拒絕油漆工進(jìn)場(chǎng)施工,2024年6月11日,此時(shí)油漆工已誤工13天,當(dāng)天原告通知被告:施工方停工這么多天,已經(jīng)嚴(yán)重影響工程進(jìn)程,我方多次催告,施工方仍然拒絕開工,造成合同無法履行,望施工方今天給予明確進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,否則原告只能另外安排了,由此造成的損失和后果有施工方負(fù)責(zé),我方特此告知!被告還是以沒支付增加款為名,沒答應(yīng)油漆工進(jìn)場(chǎng)施工….
被告用這種像釣魚的手段騙取原告的錢財(cái),真是良知何在?人性何在?道義何在?這種惡劣行為嚴(yán)重?cái)_亂的社會(huì)風(fēng)氣。被告作為一家專業(yè)的裝修公司,用虛報(bào)工程量來降低報(bào)價(jià)來吸引客戶,這種行為嚴(yán)重?cái)_亂的市場(chǎng)公平競爭,也給裝修行業(yè)造成了一個(gè)很不好的風(fēng)氣,為維護(hù)原告合法權(quán)益,特向上海裝潢網(wǎng)維權(quán)投訴,望判如所請(qǐng)!
日 期:2026/6/8
歡迎來到上海裝潢網(wǎng)