夜夜爽中文字幕久久,不卡不卡5区

正在處理裝修拖工-上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司

投訴編號(hào)：早期投訴無編號(hào)

瀏覽：1057 發(fā)布時(shí)間：2017-03-14 13:23

投訴類型	施工質(zhì)量	投訴人	李**	被投訴單位	上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司
房型	一房	聯(lián)系地址	羅和路*弄****	項(xiàng)目負(fù)責(zé)人	王春林
裝修面積	80.5m2	投訴人手機(jī)	180****7548	被投訴人手機(jī)	138****8720
裝修造價(jià)	8.30萬元	裝修形式	全包	處理狀態(tài)	處理中

被投訴公司信息

公司名稱	上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司已核實(shí) 非網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督會(huì)員單位	法人姓名	王**
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	91310116596460808N	投訴量	5次查看
公司類型	有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)	行業(yè)	建筑業(yè)
登記機(jī)關(guān)	金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局	核準(zhǔn)日期	2012-05-25
注冊(cè)地址	上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)錢鑫路307號(hào)148室	成立日期	2012-05-25
注冊(cè)地址	建筑裝飾設(shè)計(jì),景觀工程,園林綠化工程,美術(shù)設(shè)計(jì),幕墻工程,水電安裝,家電安裝維修,布線工程,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,樓宇智能化系統(tǒng)工程,照明工程,建筑裝飾材料,工藝禮品,五金交電銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

投訴詳情

參與者：沈國(guó)斌（施工隊(duì)長(zhǎng)）王師傅（泥工）

事實(shí)及理由：我與上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司簽訂裝修合同。簽訂《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同示范文本(2014版）》及《上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司報(bào)價(jià)表（合同副本）》日期為2016年7月2日，施工日期為2016年7月8日至2016年9月8日，因房管局交房原因故實(shí)際開工時(shí)期為2016年11月18日至2017年1月17日。施工中無故停工，我多次聯(lián)系裝修法人王春林，他口頭答應(yīng)開工但未履行，無奈原告請(qǐng)求上海市徐匯區(qū)消費(fèi)者保障協(xié)會(huì)調(diào)解，原告與被告2017年2月21在徐匯區(qū)消保委簽訂協(xié)議，當(dāng)日支付被告所要工程增項(xiàng)款5500元，被告在收到款項(xiàng)后兩周完成竣工，2017年3月6日施工隊(duì)長(zhǎng)又因工資拖欠為由停工，先已經(jīng)超過約定兩周竣工日期，單工期還有大半未完工，而原告一直在外住房過渡開銷十分巨大。請(qǐng)求你會(huì)出面解決此事

人民調(diào)解書

相關(guān)評(píng)論（0）

寫評(píng)論

處理進(jìn)展

處理階段

變更時(shí)間

尊敬的業(yè)主李錦你好！上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司，告知你他們不是我們網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督單位也沒有店鋪和口碑值，更不是我們行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，查無此公司！以后找資源的公司請(qǐng)到我們行業(yè)協(xié)會(huì)來找登記好的有資質(zhì)的單位，謝謝！ 2017-04-25 12:42:00

5年前

久久久啊啊啊吧,日韩在线观p区,人妻无码高清视频,AV在线en,久久人妻九色,91在线观看福利视频,久久香三级视频,亚洲大色网网,99久久机热精品